承包合同模板第一部分 固定单价合同一、合同价款的确定:1.1 本项目合同价款采用固定单价,风险系数为:3% 4% 5% 6% 其它 %。1.下面是小编为大家整理的承包合同模板8篇,供大家参考。
承包合同模板篇1
第一部分 固定单价合同
一、 合同价款的确定:
1.1 本项目合同价款采用固定单价,风险系数为: 3% 4% 5% 6% 其它 %。
1.2 本合同价款中包含的风险范围为以下√项,风险范围以内综合单价不调整,风险范围以外按实调整,调整办法见本合同第二分部“ 合同价款的调整”部分的约定。
1.2.1 工程量增减15%以内,综合单价不调整。
1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件,在合同工期内,不调整。
1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度:上涨或下跌5%, 10%以内不调整:
1.2.4其它说明 。
二、合同价款的调整:
2.1 工程量的调整原则
本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整,调整原则为按实际发生计量,承包人提出,发包人确认。
2.2 合同价款的调整
2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价格外按照以下√项调整,材料价格的调整按照2.2.5款约定。
合同工期内遇价格调整文件,均按文件规定调整。
由于发包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,均按文件规定调整。
由于发包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约定调增的,按文件规定执行;文件规定较原约定调减的,按原约定不调整。
由于承包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,不按文件规定调整。
由于承包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约定调减的,按文件规定执行;文件规定较原约定调增的,按原约定不调整。
其它约定: 。
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的(或变更)工程量清单项目时,综合单价确定原则为以下√项:
合同中已有适用新增(或变更)项目的价格,按合同中已有的价格。
合同中只有类似新增(或变更)项目的价格,参照类似项目的价格。
合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格,由承包人提出,发包人确认。
合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 %,为结算工程综合单价。
其它约定: 。
2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15%,并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的,其超过部分或剩余部分工程量的综合单价予以调整,调整办法为以下√项:
工程量调增超过约定幅度,其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮 %为新的结算综合单价。
工程量调减超过约定幅度,其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮 %为新的结算综合单价。
工程量调增或调减超过约定幅度,其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出,发包人确认后,为新的结算综合单价。
工程量调增或调减超过约定幅度,其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 %,为新的结算综合单价。
其它约定: 。
2.2.4 在本项目上因清单项目内容、特征改变,综合单价予以调整,调整办法为以下√项:
清单项目中减少一项或多项子目内容,则直接减去该减少部分子目的单价。
清单项目中增加一项或多项子目内容,则相应增加该增加部分子目的单价,子目单价的确定方法同2.2.2款。
清单项目中同时增加或减少一项或多项子目内容,则重新组价,其综合单价按上述两种方法确定。
因发包人提供的工程量清单项目特征描述不清或描述错误引起承包人在该清单项目中少计、多计或错计子目内容,则该清单项目重新组价,综合单价的确定方法同2.2.2款。
其它调整方式: 。
2.2.5 材料价格的调整。
本工程材料价格调整采用如下√项方式:
合同工期内遇价格调整文件中涉及材料价格调整规定的,均按文件规定调整。
合同工期内材料价格变化超过1.2.3款约定幅度,超出部分的材料差价由发包人承担或受益。
由于发包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间,价格上涨(或遇价格调整文件调增)产生的差价由发包人承担,价格下跌(或遇价格调整文件调减)产生的差价由承包人受益。
由于承包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间,价格上涨(或遇价格调整文件调增)产生的差价由承包人承担,价格下跌(或遇价格调整文件调减)产生的差价由发包人受益。
其它约定 。
材料价格调整价差的计算按下述√项方法执行:
本项目所用主要材料价差按施工期间材料加权平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算),约定主要材料为 。
除上款约定外的材料价差按施工期间材料加权平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)。
本项目所用主要材料价差按 期间的造价管理部门发布的平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算),约定主要材料为 。
除上款约定外的.材料价差按 期间的造价管理部门发布的平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)。
本项目所用主要材料价差按 期间的平均市场价减去招标时的市场价计算,约定主要材料为 。
除上款约定外的材料价差按 期间的平均市场价减去招标时的市场价计算。
其它约定 。
(可分为主体施工期间、开竣工期间、合同工期期间、沥青摊铺期间等)
2.2.6 措施费用的调整。
本项目风险范围以外的措施费用均可按实调整。
措施费用调整采用下列√项方式:
以清单工程量为计算基础的措施项目,随对应工程量的调整同比例调整。
以分部分项工程费为计算基础的措施项目费,随分部分项工程费的调整而调整。
除上述所列以外的新增(或变更)措施项目费,调整办法同 2.2.2款。
其它约定: 。
2.3 其它工程项目费用的确定与调整
2.3.1 施工配合费:由发包人单独分包的工程,总包单位按照分包工程造价的 %或按 价格直接向发包人计取。
2.3.2 零星工作项目费:由发包人提出并认可的零星项目工作费用按照零星项目签证单记录数据计算。
2.3.3 本工程设立不设工期奖励或处罚,提前或延后按照每天 %比例奖励或处罚,计算基础为经调整后的分部分项工程费用。(以合同工期为参照对象)
2.3.4 本工程设立不设工程质量奖惩,以招标文件约定质量等级为基准,每提高或降低一个等级,按 %给予奖励或处罚,计算基础为经调整后的分部分项工程费用。竣工验收不合格的,除无条件返工至合格,扣除所有已计算的工程质量奖励费用及降低等级处罚外,按照不再按经调整后的分部分项工程费的 %处以罚款。(质量等级分为不合格、合格、县级市优质结构、姑苏杯、扬子杯、鲁班奖)
2.3.5 暂定材料价格的调整确认方法:本工程所有暂定材料均甲供乙供,调整方式采用下列√项:
按照发包人提供价格结算,与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。
按照发包人与承包人共同询价后确认价格结算,与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。
按照造价管理部门发布的指导(信息)价格结算,与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。
其它约定 。
2.3.6 本工程工程保险费用以如下方式支付或承担:
。
2.3.7 工程审核费用的支付方式采用下列√:
由发包人支付。
核减率在 %以内由发包人支付,核减率超过 %,超出部分的审核费用由承包人支付。
核减率在 %以内由发包人支付,核减率超过 %,全部审核费用由承包人支付。
审核费用支付 。
2.4 补充约定:
第二部分 固定总价合同
一、合同价款的确定:
1.1 本项目合同价款采用固定总价,包干系数为: 3% 4% 5%6% 其它 %。
1.2 本合同价款中包含的包干范围为以下√项,包干范围以内合同价款不予调整,包干范围以外按实调整,调整办法见本合同第二分部“合同价款的调整”部分的约定。
1.2.1 本项目在施工图纸范围内,工程量已经双方核实无误,工程量不调整。
1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件,在合同工期内,不调整(不可竞争费除外)。
1.2.3 合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度:上涨或下跌5%, 10%以内不调整;
1.2.4其它说明 。
二、合同价款的调整:
2.1 工程量的调整
本项目超出施工图纸及包干范围的工程量均按实调整,调整原则为按实际发生工程量计量,由承包人提出,发包人确认。
2.2 合同价款的调整
2.2.1在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的(或变更)工程量清单项目时,合同价款予以调整,调整办法为以下√项:
合同中已有适用新增(或变更)项目的价格,按合同中已有的价格乘以新增(或变更)工程量,以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。
合同中只有类似新增(或变更)项目的价格,参照类似项目的价格乘以新增(或变更)工程量,以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。
合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格,由承包人或发包人提出适当的新增(或变更)项目的价格,经对方确认后乘以新增(或变更)工程量,以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。
合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 %,为结算工程价款。
其它约定: 。
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15%,并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的,其超过部分或剩余部分工程量的综合单价予以调整,调整办法为以下√项:
工程量调增超过约定幅度,其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮 %为新的结算综合单价。
工程量调减超过约定幅度,其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮 %为新的结算综合单价。
工程量调增或调减超过约定幅度,其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出,发包人确认后,为新的结算综合单价。
工程量调增或调减超过约定幅度,其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 %,为新的结算综合单价。
其它约定: 。
2.2.3 在本项目上因清单项目内容、特征改变,合同价款予以调整,其综合单价调整办法为以下√项:
清单项目中减少一项或多项子目内容,则直接减去该减少部分子目的单价。
清单项目中增加一项或多项子目内容,则相应增加该增加部分子目的单价,子目单价的确定方法同2.2.1款。
清单项目中同时增加或减少一项或多项子目内容,则重新组价,其综合单价按上述两种方法确定。
因发包人提供的工程量清单项目特征描述不清或描述错误引起承包人在该清单项目中少计、多计或错计子目内容,则该清单项目重新组价,综合单价的确定方法同2.2.1款。
其它调整方式: 。
2.2.4 材料价格的调整。
本工程材料价格调整采用如下√项方式:
合同工期内材料价格变化超过1.2.3款约定幅度,超出部分的材料差价由发包人承担或受益。
由于发包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间,价格上涨产生的差价由发包人承担,价格下跌产生的差价由承包人受益。
由于承包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间,价格上涨产生的差价由承包人承担,价格下跌产生的差价由发包人受益。
其它约定 。
材料价格调整价差的计算按下述√项方法执行:
本项目所用主要材料价差按施工期间材料加权平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算),约定主要材料为 。
除上款约定外的材料价差按施工期间材料加权平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)。
本项目所用主要材料价差按 期间的造价管理部门发布的平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算),约定主要材料为 。
除上款约定外的材料价差按 期间的造价管理部门发布的平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)。
本项目所用主要材料价差按 期间的平均市场价减去招标时的市场价计算,约定主要材料为 。
除上款约定外的材料价差按 期间的平均市场价减去招标时的市场价计算。
其它约定 。
(可分为主体施工期间、开竣工期间、合同工期期间、沥青摊铺期间等)
2.2.5 措施费用的调整。
本项目包干范围以外的措施费用均可按实调整。
措施费用调整采用下列√项方式:
以清单工程量为计算基础的措施项目,随对应工程量的调整同比例调整。
以分部分项工程费为计算基础的措施项目费,随分部分项工程费的调整而调整。
除上述所列以外的新增(或变更)措施项目费,调整办法同 2.2.1款。
其它约定: 。
2.3 其它工程项目费用的确定与调整
2.3.1 施工配合费:由发包人单独分包的工程,总包单位按照分包工程造价的 %或按 价格直接向发包人计取。
2.3.2 零星工作项目费:由发包人提出并认可的零星项目工作费用按照零星项目签证单记录数据计算。
2.3.3 本工程设立不设工期奖励或处罚,提前或延后按照每天 %比例奖励或处罚,计算基础为经调整后的分部分项工程费用。
2.3.4 本工程设立不设工程质量奖惩,以招标文件约定质量等级为基准,每提高或降低一个等级,按 %给予奖励或处罚,计算基础为经调整后的分部分项工程费用。竣工验收不合格的,除无条件返工至合格,扣除所有已计算的工程质量奖励费用及降低等级处罚外,按照不再按经调整后的分部分项工程费的 %处以罚款。(质量等级分为不合格、合格、县级市优质结构、姑苏杯、扬子杯、鲁班奖)
2.3.5 暂定材料价格的调整确认方法:本工程所有暂定材料均甲供乙供,调整方式采用下列√项:
按照发包人提供价格结算,与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。
按照发包人与承包人共同询价后确认价格结算,与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。
按照造价管理部门发布的指导(信息)价格结算,与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。
其它约定 。
2.3.6 本工程工程保险费用以如下方式支付或承担:
。
2.3.7 工程审核费用的支付方式采用下列√:
由发包人支付。
核减率在 %以内由发包人支付,核减率超过 %,超出部分的审核费用由承包人支付。
核减率在 %以内由发包人支付,核减率超过 %,全部审核费用由承包人支付。
审核费用支付 。
2.4 补充约定:
第三部分 可调整格合同
一、合同价款的确定
本项目合同价款采用可调整格合同形式。
二、合同价款的调整
2.1 工程量的调整
在本项目上发生的所有工程量均按实调整,调整原则为按实计量,承包人提出,发包人确认。
2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件按以下√项调整:
2.2.1 合同工期内遇价格调整文件,均按文件规定调整。
2.2.2 由于发包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,均文件规定调整。
2.2.3 由于发包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约定调增的,按文件规定执行;文件规定较原约定调减的,按原约定不调整。
2.2.4 由于承包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,不按文件规定调整。
2.2.5 由于承包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约定调减的,按文件规定执行;文件规定较原约定调增的,按原约定不调整。
2.2.6 其它约定: 。
2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的(或变更)工程量清单项目时,综合单价予以调整,调整办法为以下√项:
2.3.1合同中已有适用新增(或变更)项目的价格,按合同中已有的价格。
2.3.2合同中只有类似新增(或变更)项目的价格,参照类似项目的价格。
2.3.3合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格,由承包人或发包人提出适当的新增(或变更)项目的价格,经对方确认。
2.3.4 合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 %,为结算工程综合单价。
2.3.5 其它约定: 。
2.4 在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15%,并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的,其超过部分或剩余部分工程量的综合单价予以调整,调整办法为以下√项:
2.4.1工程量调增超过约定幅度,其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮 %为新的结算综合单价。
2.4.2工程量调减超过约定幅度,其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮 %为新的结算综合单价。
2.4.3工程量调增或调减超过约定幅度,其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出,发包人确认后,为新的结算综合单价。
2.4.4工程量调增或调减超过约定幅度,其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 %,为新的结算综合单价。
2.4.5 其它约定: 。
2.5 在本项目上因清单项目内容、特征改变,综合单价予以调整,调整办法为以下√项:
2.5.1 清单项目中减少一项或多项子目内容,则直接减去该减少部分子目的单价。
2.5.2 清单项目中增加一项或多项子目内容,则相应增加该增加部分子目的单价,子目单价的确定方法同2.3款。
2.5.3 清单项目中同时增加或减少一项或多项子目内容,则重新组价,其综合单价按上述两种方法确定。
2.5.4 因发包人提供的工程量清单项目特征描述不清或描述错误引起承包人在该清单项目中少计、多计或错计子目内容,则该清单项目重新组价,综合单价的确定方法同2.3款。
2.5.5 其它调整方式: 。
2.6 材料价格的调整。
2.6.1 本工程材料价格调整采用如下√项方式:
合同工期内遇价格调整文件中涉及材料价格调整规定的,均按文件规定调整。
合同工期内材料价格变化超过 %幅度,超出部分的材料差价由发包人承担或受益。
由于发包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间,价格上涨(或遇价格调整文件调增)产生的差价由发包人承担,价格下跌(或遇价格调整文件调减)产生的差价由承包人受益。
由于承包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间,价格上涨(或遇价格调整文件调增)产生的差价由承包人承担,价格下跌(或遇价格调整文件调减)产生的差价由发包人受益。
其它约定 。
2.6.2 材料价格调整价差的计算按下述√项方法执行:
本项目所用主要材料价差按施工期间材料加权平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算),约定主要材料为 。
除上款约定外的材料价差按施工期间材料加权平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)。
本项目所用主要材料价差按 期间的造价管理部门发布的平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算),约定主要材料为 。
除上款约定外的材料价差按 期间的造价管理部门发布的平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)。
本项目所用主要材料价差按 期间的平均市场价减去招标时的市场价计算,约定主要材料为 。
除上款约定外的材料价差按 期间的平均市场价减去招标时的市场价计算。
其它约定 。
(可分为主体施工期间、开竣工期间、合同工期期间、沥青摊铺期间等)
2.7 措施费用的调整。
2.7.1 在本项目上发生的措施费用均可按实调整。
2.7.2 措施费用调整采用下列√项方式:
以清单工程量为计算基础的措施项目,随对应工程量的调整同比例调整。
以分部分项工程费为计算基础的措施项目费,随分部分项工程费的调整而调整。
除上述所列以外的新增(或变更)措施项目费,调整办法同 2.3款。
其它约定: 。
2.8 其它工程项目费用的确定与调整
2.8.1 施工配合费:由发包人单独分包的工程,总包单位按照分包工程造价的 %或按 价格直接向发包人计取。
2.8.2 零星工作项目费:由发包人提出并认可的零星项目工作费用按照零星项目签证单记录数据计算。
2.8.3 本工程设立不设工期奖励或处罚,提前或延后按照每天 %比例奖励或处罚,计算基础为经调整后的分部分项工程费用。
2.8.4 本工程设立不设工程质量奖惩,以招标文件约定质量等级为基准,每提高或降低一个等级,按 %给予奖励或处罚,计算基础为经调整后的分部分项工程费用。竣工验收不合格的,除无条件返工至合格,扣除所有已计算的工程质量奖励费用及降低等级处罚外,按照不再按经调整后的分部分项工程费的 %处以罚款。(质量等级分为不合格、合格、县级市优质结构、姑苏杯、扬子杯、鲁班奖)
2.8.5 暂定材料价格的调整确认方法:本工程所有暂定材料均甲供乙供,调整方式采用下列√项:
按照发包人提供价格结算,与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。
按照发包人与承包人共同询价后确认价格结算,与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。
按照造价管理部门发布的指导(信息)价格结算,与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。
其它约定 。
2.8.6 本工程工程保险费用以如下方式支付或承担:
。
2.8.7 工程审核费用的支付方式采用下列√:
由发包人支付。
核减率在 %以内由发包人支付,核减率超过 %,超出部分的审核费用由承包人支付。
核减率在 %以内由发包人支付,核减率超过 %,全部审核费用由承包人支付。
审核费用支付 。
2.9 补充约定:
承包合同模板篇2
甲方:
乙方:
甲方将承建的外墙砖粘贴分包给乙方,为明确双方的责任、权利和义务,遵循平等、自愿、诚实信用的原则,经双方共同协商后,达成如下协议:
一、承包工作范围及内容:
1、外墙砖的搬运、吊装、合理粘贴、勾缝、清洗。
2、外墙砖清洁卫生、交叉污染的清理,安全文明施工。
二、质量要求:
1、根据甲方技术交底的要求进行粘贴,不得出现空鼓等质量缺陷,保证工程质量。
2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求,质量合格。
三、工期要求:
1、进场施工之日起按照项目部总体工期要求按时完成全部工程。
2、不按时完工,拖延工期,则罚款3元/m2,直至清除出场。
四、承包单价:
按实际粘贴面积进行收方:外墙砖:33元/m2,内墙砖及地砖:24元/m2,梯步砖及踢脚线砖:38元/m2(含基层清理、打底)。
五、工程款支付:
工程完工按甲方每次支付的比例进行支付,支付至60%,剩余工程款待工程竣工验收合格,于20xx年春节前付至95%,余款作为保修金待保修期满后支付。
六、质量保修:
保修期为一年。在一年内出现质量问题,无条件返修。一年后出现质量问题,乙方负责维修,甲方支付费用。
七、现场管理及奖惩办法:
1、搅拌的砂浆必须每天用完,机具冲洗干净,零星外墙砖的收集、清理,否则发现一次罚款100~200元。
2、工人进场必须经安全教育及安全技术交底后方可进行施工。
3、屋面外架临边作业人员必须拴好安全带戴好安全帽,若有违反则罚款10元/人次。
4、严禁将老弱病残的工人,特别是高血压、晕病、恐高症等症状工人引入工地。
5、进场施工人员必须服从项目部管理人员管理。
6、严禁偷工减料、任意更换材料,若有发现除将不合格材料清退出场外,再对乙方罚款500~1000元。
7、进场作业人员必须按操作规程进行作业,不得野蛮施工。
8、进入施工现场,不得损坏建筑成品、半成品或公共财物,否则除赔偿相应产品(成品)外视情节轻重罚款100~500元。
9、不得在工地上闹事、打架斗殴,如发生此类现象,项目部将对打架的双方班组各处罚5000元,再协调解决,协商不好则移交当地派出所处理。
10、如本项目中施工作业人员有偷盗行为,除扣除当事人全部人工工资外,还须对乙方进行罚款20xx~5000元。
11、工人进场后必须将身份证复印件交项目部存档,工程施工过程中发生安全事故的,若违反安全操作规程的,则费用全部由乙方支付,未违反操作规程的费用由甲乙双方各支付50%。
12、在施工现场项目部不提供住宿。交通工具各人自行保管。若有丢失自行负责。
13、在场施工人员应当遵守项目部制定的其他规章制度,若有违反则按相应处罚办法进行惩处。
八、本协议一式两份,双方各执一份签字后效。
甲方:
乙方:
日期:
承包合同模板篇3
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国民法典》、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》及其他有关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和诚实原则,为了明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促使双方配合协作,按时、保质、保量完成上级下达的计划任务,经甲乙双方充分协商,特签订本施工合同,以便共同遵守。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程立项批准文号:
资金来源:
二、工程承包形式、建设内容及规模
(一)工程承包形式:甲方以包工、包料、包管理的形式将工程承包给乙方施工。
(二)工程建设内容及规模:
三、合同价款
四、结算办法
(一)合同价款的支付方式
1、乙方在签订合同后五个工作日内将3%的合同款作为工程质量保修金转入财政专户,甲方在签订合同后十个工作日内拨付30%的工程启动款。
2、工程顺利开工至竣工前甲方应根据监理审核的工程进度,分批拨付乙方合同造价工程款至70%。
3、乙方工程竣工验收合格,并提交工程竣工结算材料后,工程款按合同拨付至合同造价的80%。
4、经审计部门核算工程量后,甲方按审定的工程造价支付至本项目结算总造价的100%,工程质量保修金待工程质量保修期满并且工程质量通过保证后,甲方在七个工作日内无息全额退还工程质量保修金给乙方。
五、合同工期
如因人力不可抗拒因素,经双方及监理方共同协商签字同意延期的,工期相应顺延。
六、质量标准
工程质量标准:合格
七、甲方负责的工作
(一)提供标高控制点。
(二)提供施工设计图纸及与之有关的技术资料。
(三)做好施工场地占用耕地的群众思想工作。
八、乙方负责的工作
(一)负责搭建所需的临时建筑。
(二)修通施工道路及占用耕地复耕。
(三)施工场地占用耕地复耕赔偿。
(四)组织施工机械和施工队伍进场施工。
九、工程质量和安全施工
(一)乙方必须严格按设计图纸、国家施工验收规范要求进行施工。
(二)为确保工程质量,甲方派技术人员和监理负责处理日常施工中的图纸解析和修改设计核定,现场签证工作等。在施工过程中如图纸与实地有出入,需修改工程设计某部位的,要事先报监理审核,并征得甲方同意后,才能变更,否则甲方有权拒签该部位资料且拒绝支付由此产生的一些费用,且由此造成的损失由乙方自行负责。
砌石(砖)要求紧密嵌实、错缝、平整美观;抹灰要求表面光滑平整,不分离(层);砼要求按设计要求的标号进行配比拌合,振捣要密实,不出现蜂窝现象;泥结石路面要求石料紧密路面平整。
甲方有权对施工质量和工程进展进行检查督促,乙方在施工过程中必须做到文明施工,保证工程质量,力争优质工程,如甲方发现乙方在施工过程中与设计图纸、国家规范要求不符的,乙方必须整改返工,返工所造成的一切损失均由乙方负责。
(三)在合同期限内的施工过程中,如乙方无故中途退场、停工,乙方需赔偿合同造价的30%给甲方。
(四)乙方必须按设计图纸结合现场施工条件制定施工组织设计、施工方案,做好进场人员的安全及技术培训,合理安排项目施工进度。杜绝工程事故发生,如造成工程安全事故的,后果均由乙方负责。
(五)乙方在施工过程中对监理提出合理的意见及要求必须服从管理。因监理在施工过程中发现乙方施工成果与设计图纸及国家规范不符的部位提出整改的,乙方必须无条件整改。现场各道施工工序的验收、资料报审及工程联系单要及时报至监理核查,必须经过监理同意后方可进行下道工序施工,否则由此产生的一些损失及后果由乙方负责。
十、工程验收
(一)隐蔽工程:
1、工程隐蔽前乙方应以书面形式通知现场监理进行初验,初验合格后由监理组织相关参建方进行验收。验收合格后必须经监理、设计、甲方在隐蔽记录上签字,才能进行下一道工序施工,并作为工程竣工验收的依据。
2、工程隐蔽前,乙方应提前两天通知监理由监理组织验收,如甲方不能按时参验,则由监理负责验收相关事宜。
3、如乙方未通知监理、甲方检查验收而继续施工,由此造成的所有后果,由乙方自行承担。
4、工程验收以施工图纸、施工规范及国家相关建设法规为准。如工程验收不合格,需返工、整改造成的一切费用及后果由乙方负责。
(二)增加项目签证:
1、在项目施工中,项目增加工程量或由于现场实际地况与设计不符需进行变更设计或签证的,乙方必须及时通知监理核查,监理核查属实后,乙方需于15个工作日内以书面形式报至甲方,经甲方同意后,由设计单位出具施工图纸才能进行施工。增加项目的费用按照新的施工图纸计算工程造价。如乙方未在规定的时限内以书面形式报经甲方同意的情况下擅自进行施工,由此增加的相关费用由乙方自行承担。
(三)竣工工程
1、工程具备竣工验收条件,乙方应向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。
2、甲方收到乙方竣工验收报告后10日内组织有关单位进行验收,并提出验收结论及整改意见。
十一、工期延误
对以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:
十二、韦约责任
(一)乙方必须在合同工期内按时完工,如无特殊原因未能按期完工的,乙方每延误一日按合同价款0.4‰甲方支付违约金,此项违约金限额为合同价款的20%。误期时间从规定竣工日期(含顺延工期)起,直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的日数(不足一日的按一日计算),甲方可从应向乙方支付的款项中扣除此项违约金或以其他方式收回此款。此项违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同中约定的其他责任。
(二)乙方如违反了以下情况之一者,甲方有权解除合同,并没收其全部履约保证金。
(1)乙方无正当理由不按开工通知的要求及时进点组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误。
(2)乙方违反规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去。
(3)未经监理人批准,乙方私自将已按竞标书承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。
(4)由于乙方原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程,而又未采取有效措施赶上进度,造成工期延误。
(5)乙方否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务。
(三)乙方违约有以下情况之一者,甲方有权扣除乙方的违约金。违约金金额均在乙方的履约保证金及计量支付款内扣除。监理工程师预先下发含有罚款意向的指令,如乙方不及时采取措施纠正,则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。乙方履约保证金被罚款后由甲方从最后一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。乙方在合同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格(本工程施工,竣工验收后十五天内可以申请返还全部或部分罚款,返还金额由监理工程师审核,甲方批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
(1)乙方必须按照竞标文件的承诺派出符合和满足工程建设要求的项目管理人员。乙方未经甲方批准擅自调换工程管理人员或因管理人员不称职,甲方要求调换而未及时调换的,视为乙方违约,必须向甲方交纳处罚金,处罚标准为:项目经理1.5万元/人·次(人民币);总工程师1万元/人·次;专业工程师则0.5万元/人·次。
(2)甲方有权检查乙方的人员到岗情况,如发现未经甲方同意或正当理由,项目经理擅自离岗的,视为乙方违约,甲方有权处违约金1万元/人·次,未经甲方同意,技术负责人(总工程师)擅自离岗的,视为乙方违约,甲方有权处违约金0.8万元/人·次,未经甲方同意专业工程师擅自离岗的,视为乙方违约,甲方有权处违约金0.5万元/人·次。
(3)未经监理工程师审查批准,施工期内自行调走主要施工机械,经发现不及时调回的,视为乙方违约,甲方有权处违约金为履约保证金金额的10-50%(视情节严重而定)。
(四)工程竣工验收合格后,乙方必须在十五个工作日内向甲方提交完整的工程结算材料,否则,按工程造价的1%予以罚款。
十三、质量保修
工程竣工后,保修期为一年,保修期内属于乙方施工造成的质量问题,由乙方负责维修。
在本年度施工中,受到处罚的施工单位不能参加甲方下年度农业综合开发项目的投标。
十四、担保:
(一)甲方向乙方提供履约担保,担保方式为:无。
(二)乙方向甲方提供履约担保,担保方式为:中标金额的2%,在完成工程竣工验收后的28日之内,在扣减乙方赔偿金和其他应从乙方扣回的款项后,一次性向乙方返还剩余部分的履约保证金(无息)。
(三)双方约定的其他担保事项:乙方在签订合同后7个工作日内,按当地政府有关文件规定将农民工工资保障金(合同款的2%)存入有关部门指定的账户。
十五、附则
(一)乙方必须对本工程负责,合同签订后不能将工程项目转包或分包给其他单位或个人。
(二)本合同未尽事项,双方本着实事求是互惠平等的原则,协商解决。
(三)双方约定合同份数:正本贰份,副本肆份,甲方执正本壹份,副本叁份;乙方执正本壹份,副本壹份。
十六、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定:
发 包 人:(公章)
承 包 人:(公章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
授权代理人:
授权代理人:
电 话:
电 话:
传 真:
传 真:
开户名:
开户名:
开户银行:
开户银行:
帐 号:
帐 号:
邮政编码:
邮政编码:
承包合同模板篇4
发包人:(甲方)
承包人: (乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概总值:
1、工程名称:金都花园教育住宅小区。
2、工程地点:原____县医药公司院内。
二、承包范围:工程内容中设计图纸内所有土建工程,乙方不得将此工程转包转工,如发现转包,甲方立即终止合同,其损失由乙方承担。
三、合同工期:________年____月____日开工,________年____月底竣工,合同工期总日历天数30天。
四、施工方法:
甲方院内基本平整后乙方进行施工,在铺设工字砖前,用压道机或装载机来回反复碾压,在用石粉白灰铺设,完工后用细沙填缝清理干净,在施工过程中,乙方按甲方要求进行施工。
五、付款方式:
1、全部以乙方工字砖款抵顶现有的____县金都花园小区住宅楼,甲方以 号 单元六层顶给乙方,每平米按11002计算。
2、乙方承包院内工字砖铺设为包工包料,每平米为35元,道压每米20元,按铺设的实际面积为准结算。
3、乙方自交工验收后,保质满为6个月,在质保期内5吨以下车在上面行走时出现下陷或出现波浪现象由乙方负责返工维修。如有下水井的地方出现下陷乙方不负责维修。
4、工字砖出现大面积断裂,下陷面比较深,乙方不负责维修,甲方扣除乙方工程量5%的质保金(六个月后付清)。
5、甲方有义务向装修用户说明,重车不能压工字砖,如发现用户上重车出现下陷问题,乙方向甲方提出扣除用户装修压金,甲方不为乙方扣除维修金,乙方停止为甲方维修。
六、甲乙双方签定合同后,甲方给乙方售楼合同,乙方有权先售楼房。
七、本合同一式贰份,双方各执一份,双方自签字之日起生效(本合同在合同期满后自动失效)。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
承包合同模板篇5
发包方:_____(以下简称“甲方”)
承包方:_____(以下简称“乙方”)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以资共同遵守。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:_____.
1.2工程地点:_____.
1.3工程内容及做法(详见:《工程预算报价表》、《施工图纸》)。
1.4工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);
(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。
1.5 工程期限__ ___历天,开工日期______年 月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。
1.6合同价款:本合同工程造价详见《工程预算报价表》,施工过程中有增减项目的,由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。
第二条 施工图纸
双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供:
(1)甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);
(2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
第三条 甲方义务
3.1 开工前______天,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的,有甲方自行负责。
3.2 负责办理施工所涉及的申请、审批等手续,并负责交纳物业管理处和报批的全部费用
3.3负责提供施工所需的水源、电源;
3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;
3.5不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
3.6施工期间甲方仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;
3.7参与工程质量和施工进度的检查监督,办理验收、变更登记手续和其他事宜,负责材料进场、竣工验收。
3.8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。
第四条 乙方义务
4.1 指派 为乙方驻工地监理,负责本合同履行;按要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,处理解决由乙方负责的各项事宜。
4.2施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
4.3严格执行有关施工现场管理规定,严格按图纸或说明进行安全文明施工,做好各项质量检查和施工记录;
4.4保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;
4.5保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
4.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第五条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,双方签名确认,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
第六条 材料的提供
6.1 由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表),应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。
6.2 由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。
第七条 工期延误
7.1 对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延;
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
7.2 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
7.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
7.4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
第八条 工程款支付方式
8.1合同生效后,甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款:
第一次:签定本合同时,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额
和增加项目金额)的 %,即 元。
第二次:木工进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %,即 元。
第三次:扇灰油漆进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %,即 元。
第四次:工程完工及竣工验收后,结算完毕,甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 5%,即 元。
8.2 工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。
8.3 工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款,以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。
8.4 本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起 12 月
第九条双方责任和工期延误处理
9.1以下甲方原因造成工期延误,损失由甲方负责,工期应当顺延:
(1)不能提供水、电;
(2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);
(3)不能按期提供自购材料、设备;
(4)不能按期支付工程款影响正常施工的;
(5)因甲方原因变更设计、增加施工项目;
(6)同意工期顺延的其他情况。
(7)逾期验收或无故怠于验收;
(8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。
9.2对以下原因造成工期延误, 工期不顺延:
(1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延;
(2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
(3)乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的,由乙方负责;
(4)乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿;
(5)乙方违反物业管理规定造成的损失,由乙方负责。
(6)乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。
9.3 合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定,受损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
9.4 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
9.5 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知对方,并办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.6 甲方未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______元。
9.5 由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______元。
第十条 关于设计和施工及验收的约定
10.1乙方设计师完成的施工图,必须在商定的时间内会同甲方审图,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工。
10.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。
10.3施工过程中,甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。
10.4隐蔽工程验收前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为两天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。
10.5工程竣工后,乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后 天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
10.6双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此而造成的损失由甲方承担。
第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件,作为合同附件,与合同具有同等法律效力。
第十二条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由XX市装饰协会调解;协商或调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。
第十三条 附则
13.1 本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
13.2 本合同签订后工程不得转包。
13.3 本合同一式_贰__份,双方各执__壹__份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,履行完毕后自行终止。
13.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方:_________ ___(签字) 乙方:东莞装饰工程有限公司(盖章)
法定代理人: 法定代理人:_____________
委托代理人:___
__________ 委托代理人:_____________
地址: 地址:XX市_____镇_____路_____
电话: 电话:0769-8____
承包合同模板篇6
甲方:__________
乙方:__________
依据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就安装(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条 工程概况工程名称:太原师范学院学生公寓楼工程地点:榆次大学城
第二条 工程承包范围
学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。
第三条 工程工期
1.计划开工时间:__________年__________月__________日,计划完工日期:__________年__________月__________日,总日历天数324天。
2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须符合《国家现行施工验收规范合格标准》的规定。
第五条 标准规范
本合同适应标准规范:现行施工规范
第六条 甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、主要材料计划表,月工程进度报量,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、工程质量控制、监督、检查和验收,并向乙方提供相关技术指导和技术资料。
2.负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需求。
对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的材料及周转材料。
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。
7.给乙方办理现场施工人员出入证件。
第七条 乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、施工保护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效有证。
4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。
因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁乙方使用的机具、周转材料及其他设施;
甲方:__________
乙方:__________
时间:__________
承包合同模板篇7
甲方:__________________
乙方:__________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:______________
工程地点:______________
第二条 工程承包范围
___________________________________
第三条 工程工期
1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;
2.主要节点工期:___________________________________
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
第五条 组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条 标准规范
本合同适用标准规范:____________________________
第七条 甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
第八条 乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第十条 材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
第十一条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价
2.承包价格所包含的内容:
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十二条 结算办法及付款方式
1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第十三条 施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的"工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十四条 工程保修
1.保修范围、期限:______________
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
第十五条 保险
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十六条 争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
2.4 法院要求停止合同工作。
第十七条 合同履约保证金
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
第十八条 不可抗力
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第十九条 合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第二十条 合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第二十一条 合同份数
本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。
第二十二条 补充条款
__________________________________________
第二十三条 合同生效
本合同双方约定_______后生效。
合同签订时间:______________
合同签订地点:______________
甲方(盖章):______________
乙方(盖章):______________
承包合同模板篇8
发包人:(以下称甲方)
承包人:(以下称乙方)
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。
一 工程概况
1.工程名称:望城才子城。
2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。
住宅建筑面积176287.16平方米
住宅商业建筑面积20372.91平方米
地下室面积27336.3平方米
二 承包方式及承包内容
1.承包方式:实行包工,包水电安装。
2.承包内容:
强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座,灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。)
配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)
弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)
给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三 施工工期
总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。
四 承包单价
地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五 工程质量
1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。
4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。
六 工程付款方式
1.工程造价计算方法:
依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米 元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。(计时工)按每日 元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七 结算及付款方式
1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡,二次预埋(每层)按 元/㎡。
2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。
八 双方职责
1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。
3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。
4.乙方自行提供必要的劳保用品。
5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。
6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。
8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。
9.甲方及时提供工程所需的各种材料。
10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。
11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。
12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。
13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。
14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
十 工伤事故责任分担
1.3000元以内安全事故,由乙方承担。
2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。
十一 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
十二 争议解决
双方因履行本合同发生正义的"协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
推荐访问:承包合同 模板 承包合同模板免费 土地承包合同模板 建筑工程承包合同模板 饭堂承包合同模板 木工承包合同模板 运输承包合同模板 epc总承包合同模板 劳动承包合同模板 光伏承包合同模板 农村个人土地承包合同模板