工程钢筋工劳务协议书1 甲方： 乙方： 为共同搞好……工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的下面是小编为大家整理的2023年工程钢筋工劳务协议书,菁选2篇,供大家参考。
工程钢筋工劳务协议书1
甲方：
乙方：
为共同搞好……工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有钢筋工工程量；按工程实际建筑面积结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。
5、双方商定本工程工期 90 天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自 年 月 日起计。
6、乙方签订合同前必须交付 5万 元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。
7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每*方米28元（含基础）。
二、甲方工作
1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。
2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。
3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。
4、及时履行乙方的其他协助义务。
三、乙方工作
1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。
2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。
3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。
4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。
5、乙方必须无条件服从甲方管理安排
四、关于工程款及结算的约定
1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。
2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%
3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。
4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；
五、关于材料供应的约定
1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。
六、关于双方责任的约定
1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。
2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造*员伤害，由乙方负责。
3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。
七、关于设计与施工及验收的约定
1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。
2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。
3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。
八、奖赏和违约责任
1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的 1% 加付滞纳金。
2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000 元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。
九、合同份数
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
十、其它
本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向 人民法院起诉。
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
二0XX年 月 日
工程钢筋工劳务协议书2
发包人（实际承包人）：（以下简称甲方）
承 包 人（自然人）： 身份证号： （以下简称乙方）
甲方独立承包施工的 工程，同意将本项目的钢 筋工工程分包给乙方施工。现甲乙双方在*等自愿、协商一致的基础上，特订 本合同，以便双方共同遵守。
一、承包形式：
包工期、包质量、包安全文明、包员工的劳保费用。包协议中 所有的内容，一次性包干，乙方自负盈亏，同时不得再另行转包。
二、承包价格：
按建筑面积计算 元/ m2。总价约 元，其 中工资 元。以上价格含保险费、福利费、税金（乙方提供增值税专 用发票）等。无论甲乙双方盈亏，均不得擅自变更承包价格，也不得向甲乙双 方之外的其他人员主张本合同权利。
三、付款方式：
按照建设单位与施工单位签署的总承包合同的付款进度支付乙方工程款或甲 乙双方另行协商。甲方进度款不足部分由乙方垫付。
四、甲方责任和义务：
1、提供施工图纸，水电，提供工期计划表。提供住宿和作业方便。
2、甲方派员对乙方的质量标准、安全文明，进行指导和检查。
3、按照约定及时支付工程款。
五、乙方承包内容和责任：
1、乙方自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的`维 修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝及钢筋保护层垫块、断线钳、焊条 及其它本班组所用的零星材料等。乙方自备安全帽、安全带等安全工具。
2、乙方负责钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊、二级箱以下安全标 准电线电箱。
3、工程上所有钢筋的工作内容:包括主体和二次结构钢筋翻样、配料、调直、 除锈、场内运输、堆码、安装、原材料的卸车堆码；预埋钢筋的配料、焊接； 设备基础钢筋工程；余料、废料及时分堆管理，如发现丢失浪费按价值五倍罚 款。必须达到文明工地要求。
4、乙方必须执行甲方提供的工期进度计划表组织施工（包括新调整的进度 计划）。如乙方原因不能按进度计划完成，每拖延一天应支付逾期违约金 1000 —3000 元给甲方。如因乙方人员不足而影响工期，甲方有权安排工人，乙方须 按每人每天 300 元工资支付，甲方有权代扣代发。
5、乙方施工质量的标准必须符合国家规范和设计要求。每道工序完成后乙 方必须陪同监理、管理人员统一验收。 对出现的质量标准问题或材料浪费问题， 甲方有权对乙方处 500—2000 元处罚，直至整改完成，在此期间由于乙方整改 影响其他班组施工及造成的总工期延误的损失由乙方承担。
6、乙方每个人进场时必须与甲方签订安全责任书，并提供给甲方备案。乙 方必须按安全条例和安全法规施工，完善安全工具，确保安全施工，一旦出现 安全事故，导致的一切损失（含医疗费、赔偿款、陪护费、误工费及相关部门 的罚款）均由乙方承担。如因安全事故导致总包单位停标罚乙方 50 万元。
7、乙方负责作业区内的安全文明施工，配合甲方做好文明工地达标工作。 否则甲方可组织人代办，工资由乙方承担。
8、乙方不得将本劳务工程转包或分包，否则甲方有权单方解除合同，只按 已完成工程量支付应该付给的 70％，拖欠的工资、材料款等由乙方承担。
9、乙方进场工人身份证复印件交甲方备案。乙方收到工程款要优先支付工 人工资。乙方按付款节点做工资表，甲方有权按身份证发到劳动者手中，工资 表交项目部备案。如工人讨薪*到行政部门，每人每次罚款 5000 元，直接从 乙方的承包款中扣除。如乙方不及时处理所欠工人工资，甲方有权代为处理， 所发工资乙方须予以认可，并按月息 2%付给甲方。
10、乙方工人与他人发生打架斗殴，聚众闹事，不论何种原因，甲方有权 罚乙方每次 1000-2000 元，后果乙方承担。
11、乙方负责打扫整理自己施工区、生活区的环境卫生；做到整洁、有序， 为创建文明工地做好必要的工作。否则甲方有权安排代办，所发生的费用从乙 方承包款中扣除。
12、建设单位、监理单位、总包单位检查中因乙方的奖罚归乙方所有。
六、本合同一式二份，甲乙双方各一份，双方信守不违，未尽事宜双方协商或 由宿迁仲裁委员会裁决。
甲方（签字）： 年月日
乙方（签字）： 年月日
推荐访问:协议书 钢筋 劳务 工程钢筋工劳务协议书 菁选2篇 工程钢筋工劳务协议书1 钢筋劳务合同范本 钢筋劳务合同 钢筋劳务承包合同协议书
